Договор и оплата

Заключение договора

После замера помещения, и согласования эскизов с менеджером вы можете заключить с нами договор на изготовления мебели или межкомнатных дверей на заказ. Заключить договор вы можете или на замере с нашим замерщиком который будет действовать по доверенности от имени компании или приехать к нам в офис. Предварительно составить и ознакомится с договором можно также по электронной почте, отправив запрос менеджеру курирующему ваш заказ.

Варианты и порядок оплаты

Наличным расчётом – оплата разбивается на 3 этапа:

• Предоплата в момент заключения договора – 50%.
• Доплата при доставке и подписании акта приема-передачи материалов (по количеству упаковок) – 45%.
• Оплата монтажникам после установки – 5%.

Безналичным расчётом – на счёт компании оплата производится полностью в размере 100% в течение 3-х банковских дней после выставления счёта. Изготовление мебели при безналичном расчёте начинается в момент поступления денежных средств на счёт нашей компании, поэтому сроки сдачи объекта по договору могут сдвинуться.

Если в процессе изготовления, по желанию Заказчика, требуется внести изменения в эскизы то сроки сдачи объекта также могут быть сдвинуты. Это должно быть согласовано обеими сторонами и подписано дополнительное соглашение к договору.

Скачать электронную версию договора

ООО ”Бел-Мастер”

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

ДОГОВОР № ______

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ , в, действующего на основании паспорта , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее — Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.2 Работы производятся на Объекте по адресу: ____________________________________

1.3 Конкретные этапы, Спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении 1, составляющим неотъемлемую часть Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

1. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве 1-го аванса , денежные средства в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________
2. В течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Исполнителю остальные 30 % от Общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________

2.2.6. Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях.

2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

3.2. Срок окончания Работ — ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

3.11. Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

3.12. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

4.2. Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора.

4.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

4.4. Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

5. ГАРАНТИИ.

5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ.

5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, Приложение № 3 к настоящему Договору.

При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

5.3. В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

5.4. В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

6.1. При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

6.2. После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

6.3. Исполнитель, в течение трех дней после окончания Работ, обязан направить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ.

6.4. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого Акта подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок.

В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.4. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.

8.2. В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.1.При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами.

10.3. Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.5. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

10.7. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

10.7.1. Приложение № 1. Смета.

10.7.2. Приложение № 2. Чертежи деревянных изделий.

10.7.3. Правила эксплуатации изделий.

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

Приложение № 1

К Договору № ______ от ____.___.201__ года.

ВНИМАНИЕ !

Цвет и текстура изделия могут отличатся от реального образца, совпадение цвета 95 %.

Явные дефекты или несовпадения по цвету и рисунку принимаются на рекламацию до установки.

WWW.BELTREE.RU

+7 499 714 99 97

Приложение № 3

К Договору № ______ от ____.____.201__ года

Правила эксплуатации изделий из массива древесины

Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,

не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

Установка столярных изделий.

Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ №____

Стороны ____________________________в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава с одной стороны и ________________________________________ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной спецификации к настоящему Договору, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности Исполнителя

2.1 Обеспечить изготовление и установку продукции в срок «_____»________________20___г. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции ____лет, на замки исполнителя _________, на замки Заказчика гарантия не распространяется.

2.3 В случае невозможности исполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении Договора, в течение ____ дней.

3. Обязанности Заказчика.

3.1. Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу.

3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ.

4. Расчет и порядок оплаты.

4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

4.2. Предоплата за заказ _____________ от стоимости заказа.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за каждые просроченные сутки.

5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств.

5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны.

6. Особые условия.

6.1. В случае невозможности подвоза заказа непосредственно к месту установки (отсутствие подъездных путей, лифта и т.д.) доставка осуществляется по договоренности с Заказчиком.

6.3. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят.

6.3. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.

6.4. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются (предоплата не возвращается).

7. Срок действия Договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в других пунктах настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон.

__________________________________________________
паспортные данные, регистрация

Обн. __________________________________________ Тип двери ворота

Цвет обивки: ____наружная

наруж. ___________________________________ ____ внутренняя

внутр. ___________________________________ ____ накладная

Общая стоимость заказа __________________________________________________

С предложенным вариантом изделия согласен ________________________________

Предоплата в сумме ______________________________________________________ получена.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ _______

Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие ___________________________________

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами.

1. На металлические конструкции _________ лет.

2. На замки исполнителя _________ месяцев.

3. На замки Заказчика гарантия не распространяется.

Претензии к качеству и установке не имею.

Остаток суммы в размере ______________________________________________________ получил.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

Договор на производство и установку дверей и металлоизделий

Договор № ____

«___» ___________ 201__г.

ООО «КСМ «Гарант» в лице Генерального директора Коршунова А. Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить и установить металлическую конструкцию (дверь, решетка) размер ________________ в кол-ве ___ единиц, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Указанные в п. 1.1. виды работ «Исполнитель» выполняет из своих материалов, на своем оборудование и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: в течение ______ рабочих дней с момента предварительной оплаты.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» самостоятельно организует работу по выполнению настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

2.2. «Исполнитель» в срок, установленный настоящим Договором, обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненную работу. Работа считается выполненной после подписания «Заказчиком» акта приемки- сдачи выполненных работ.

2.3. Гарантия на замки (ремонт и замена) составляет 3 (Три) месяца, гарантия на дверь 5 (Пять) лет. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, используемые не по назначению, с нарушением правил эксплуатации систем запирания, повреждения по причине небрежного обращения, вскрытие или самостоятельный ремонт, а также со следами механических повреждений, в том числе и на порошковое напыление.

2.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Производителю неустойку в виде пени в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 2.5. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), установленных настоящим Договором Производитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0.1%, установленных законодательством РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки

2.6. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору по изготовлению металлической конструкции составляет: _____________ (_____________________________________________________________________) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС 18% — ________________.

3.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: «Заказчик» производит предварительную оплату 30%. 70% от общей стоимости заказа, что _____________________ (___________________________________________________

__________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% -________________, в момент подписания Договора.

3.3. Доплату 70%, 30% от стоимости заказа, что составляет ________________ (_________________________________________

_________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% — ________________ в день получения металлической конструкции.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

4.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой из сторон.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

11. Реквизиты сторон

Производитель Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью КСМ «Гарант»

Юр. Адрес: 141650, М. О., Клинский р – он, г. Высоковск, ул. Советская, д. 47А

ИНН/КПП 5020062036 /502001001

Перегородки, двери раздвижные, раскладные системы во Владивостоке

Заметка к объявлению

Двери, перегородки из массива хвойных, шпона ценных пород древесины и металлопрофиля из алюминия.
Европейский и японский стиль.
Раскладные, раздвижные системы, витражи.
Паркетное покрытие пола из массива древесины дуба и ясеня, паркет штучный, паркетная доска.
Вагонка липа, кедр, ясень, дуб, орех.
Более полная информация на сайте.
Изготовление. Доставка. Монтаж. Каталог. Договор. Индивидуальный заказ.

Контактная информация

Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

Мы скрыли контактные данные, чтобы автора объявления не беспокоили без необходимости.

Оплатите получение контактных данных, если они вам действительно нужны.

Договор на изготовления дверей из массива

образец договор подряда на изготовление дверей зи массива в 2014 году

образец договор подряда на изготовление дверей зи массива в 2014 году
образец договор подряда на изготовление дверей зи массива в 2014 году

образец, подряда, в, дверей, 2014, договор, массива, году, зи, на, изготовление, договор подряда, дверей зи, подряда на, на изготовление, образец договор, изготовление дверей, 2014 году, зи массива, в 2014, массива в

Дверь металлическая (Массив дуба — МДФ) Ф-77

• Изготовление от 24 часов
• Установка: бесплатно
• Доставка: бесплатно
• Оплата: наличными, безналичными, через терминал
• Замер: бесплатно
• Выгодная цена
• Производитель: Медверь

Размер двери на фото:

1500 мм х 2100 мм

Дверь изготавливается под заказ

В данной модели мы можем изменить:

• размер (под ваш проем),
• тип конструкции,
• материал,
• цвет,
• замки,
• рисунок фрезеровки,
• виды отделки.

Краткое описание

Как мы работаем

Выезд технического специалиста с каталогом и образцами бесплатно

Замер и договор

Изготовление дверей 24 часа

Установка двери

Наши преимущества

По вашему желанию мы изменим в данной модели: размер (под ваш проем), тип конструкции, материал, цвет, замки, рисунок фрезировки, виды отделки. Срок изготовления дверей 24 часа.

• Выезд мастера-замерщика – бесплатно
• Доставка в пределах МКАД бесплатно
• Демонтаж старой двери — бесплатно
• Возможна доставка в другие города компанией «Деловые Линии»
• Обслуживаем все районы Москвы и МО
• Собственное производство металлических дверей
• Изготовим любую дверь по вашему проекту

• Изготавливаем двери правильной и не правильной формы, с аркой
• Установка новой двери — бесплатно
• Изготовим любую дверь по Вашим размерам, цвету, типу конструкции
• Гарантия от производителя
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание
• Наличный и безналичный расчет, оплата банковской картой
• Разработка дизайн-проекта художником компании «МЕДВЕРЬ»

• Характеристики
• Описание

Полуторостворчатая дверь Ф-77 — продолжение стильной коллекции элитных дубовых дверей. Она предназначена для городских квартир, загородных коттеджей и организаций.

Каждая деталь роскошной двери на своем месте: стеклопакеты, кованые решетки с затейливым рисунком, накладные элементы и объемный растительный орнамент, искусно вырезанный по дереву. Подобные двери в прежние века украшали и защищали лучшие дома богатых городов мира, а сейчас, благодаря новым технологиям и стараниям современных мастеров, стали более доступными.

Со стороны помещения полотна отделаны практичными плитами МДФ.

Кованые элементы не только служат украшением, но и встают преградой на пути злоумышленников, пытающихся разбить стекла.